Wzór Umowy Na Remont Mieszkania

• Wszystkie pola tekstowe zawierają szablony. Wystarczy dostosować informacje w nawiasach kwadratowych [ ], aby stworzyć umowę na remont mieszkania zgodną z Twoimi potrzebami.
• Wzór umowy na remont mieszkania może zostać zapisany jako PDF lub wydrukowany zgodnie z poniższymi instrukcjami. Możesz także zapisać dokument jako Word.
• W przypadku pytań dotyczących wypełnienia tego szablonu, zaleca się konsultację z fachowcem, aby upewnić się, że wszystkie szczegóły zostały uwzględnione.

Umowa Na Remont Mieszkania

1. Dane Stron

Strony:

– [Imię i nazwisko inwestora]

– [Adres zamieszkania inwestora]

– [Numer identyfikacyjny inwestora]

– [Imię i nazwisko wykonawcy]

– [Adres zamieszkania wykonawcy]

– [Numer identyfikacyjny wykonawcy]

2. Zakres Prac

Zakres prac:

– Niniejsza umowa dotyczy remontu mieszkania obejmującego [szczegółowy opis prac, np. „remont łazienki, w tym wymiana płytek, instalacji sanitarnej oraz malowanie ścian”].

– Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i standardami jakości.

– Inwestor potwierdza, że szczegóły dotyczące prac zostały dokładnie omówione i zaakceptowane przed podpisaniem umowy.

3. Wynagrodzenie i Warunki Płatności

Wynagrodzenie i warunki płatności:

– Całkowite wynagrodzenie za wykonanie prac wynosi [kwota] PLN. Płatność zostanie dokonana gotówką/przelewem na konto wykonawcy zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności.

– Płatność nastąpi w momencie zakończenia poszczególnych etapów prac lub zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez strony.

– W przypadku opóźnienia w płatności inwestor zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych.

4. Terminy Realizacji Prac

Terminy realizacji:

– Prace rozpoczną się w dniu [data rozpoczęcia] i zakończą w dniu [data zakończenia], z zastrzeżeniem warunków pogodowych i innych okoliczności.

– Wykonawca potwierdza, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem, a inwestor będzie na bieżąco informowany o postępach.

5. Gwarancja na Wykonane Prace

Gwarancja:

– Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres [okres gwarancji, np. „12 miesięcy”], co obejmuje poprawki wynikłe z wadliwego wykonania prac.

– Inwestor ma prawo zgłosić wszelkie wady w terminie [termin zgłoszenia wad], a wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia.

6. Postanowienia Końcowe

Postanowienia końcowe:

– Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszej umowy, a wszelkie spory będą rozwiązywane polubownie lub przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania inwestora.

– W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Podpisy

Podpisy:

– Inwestor: [Imię i nazwisko, podpis]

– Wykonawca: [Imię i nazwisko, podpis]

– Data: [dd.mm.rrrr]